מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תשלום קבלן על ליקויי בניה: קבלן נגד מזמין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בנוסף, לפני שהזמינו את התריסים הראו לתובעת דוגמא של איזה תריס בדיוק הולכים להזמין בתחילה הותקנו תריסים של חב' ג'ולי, ובהסכם הפשרה על מנת לגמור את העבודה ולסיים זאת בצד הטוב הסכימו שארבעה תריסים גדולים בשתי הדירות ביחד יוחלפו על ידי קבלן צד ג', כאשר התשלום יבוצע על ידי התובעת ויקוזז מהסכום שהתובעת הייתה חייבת להם.
תקנה 6 לתקנות הבטיחות קובעת כי אם הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראוהו כמבצע הבניה לענין תקנות אלו, והחובות המוטלות בתקנות אלו על מבצע הבניה מוטלות עליו.
אם התובעת הייתה שוכרת קבלן ראשי (קבלן מפתח), אם היו מתגלים ליקויים בבנייה, הייתה מגישה תביעה נגד הקבלן הראשי, והוא זה אשר היה צריך למצוא מי מקבלני המשנה אחראי לליקויים.
...
לאור כל האמור לעיל, יש לדחות את טענות התובעת כלפי ה"ה מלכה בכל קשור לעבודות האלומיניום.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאה פסק הדין הינה כדלקמן: התביעה בתיק אז' 18539-03-13 נמחקת, ואני מורה על סגירת תיק הוצל"פ 18-02807-13-2 בלשכת ההוצל"פ בראשון לציון וביטול כל הליכי הגבייה שננקטו בתיק ההוצל"פ. מאחר וכל הנתבעים יוצגו ע"י עו"ד אחד, ייפסקו שכ"ט עו"ד והוצאות משפט של תיק זה במסגרת תיק אז' 47069-09-16; התביעה בתיק אז' 39774-09-15 נדחית.
מאחר וכל הנתבעים יוצגו ע"י עו"ד אחד, ייפסקו שכ"ט עו"ד והוצאות משפט של תיק זה במסגרת תיק אז' 47069-09-16; התביעה בתיק אז' בכל הקשור לתביעת עבודות האלומיניום נדחית, והתובעת תשלם לנתבעים, ביחד ולחוד, כדלקמן: את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל; שכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כשנה וחצי לאחר מכן הגיש המזמין תביעה כנגד הקבלן, על סך של 193,253 ש"ח, וזאת בגין טענות לבצוע תשלומים שונים במקום המזמין, טענות לליקויי בנייה וירידת ערך, וטענות לפצוי מוסכם בשל איחור בבצוע העבודות (ת"א 30396-04-17).
בסיכום הדברים, אפוא, על הקבלן לשלם למזמין, עבור הזמנת ציוד בנייה ותשלום שכר לעובדים סך כולל של 145,462 ש"ח. פיצוי מוסכם בגין איחור בהשלמת העבודות המזמין טען כי הקבלן איחר בארבעה חודשים בהשלמת עבודותיו, שכן הוא היה אמור לסיים את אבן הדרך השלישית שלושה חודשים לאחר תחילת העבודות, ובפועל העבודות נמשכו מחודש מרץ עד אמצע חודש אוקטובר.
...
בנוסף, אינני מקבלת את טענת הקבלן להשבתת עובדיו למשך מספר ימים החל מה-28.5.2015, וזאת בשל חוסר ראייתי.
סוף דבר בכל האמור בתביעת הקבלן את המזמין (ת"א 48796-10-15): על המזמין לשלם לקבלן – עבור השלמת העבודות שביצע הקבלן – סך כולל של 174,500 ש"ח. בכל האמור בתביעת המזמין את הקבלן (ת"א 30396-04-17): על הקבלן לשלם למזמין – בגין רכישת חומרי בנייה ותשלום לעובדים – סך כולל של 145,462 ש"ח וכן סך של 20,000 ש"ח בגין פיצוי מוסכם.
בסך הכל על הקבלן לשלם למזמין סך של 165,462 ש"ח. בקיזוז הסכומים האמורים, התוצאה היא שעל המזמין לשלם לקבלן סך של 9,038 ש"ח. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאחרת יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

למעשה, כאשר מדובר בתביעה שעילתה עוולת הרשלנות חלים כללים אחרים, ואין הקונה מחויב להודיע לקבלן על ליקויי בניה בתוך שנה, אלא חלים כללי ההתיישנות על פי חוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, והתביעה תיתיישן בחלוף שבע שנים, ויכול כי תתארך בהתאם לסעיף 8 לחוק.
בתצהירם עתרו התובעים לתשלום בגין הליקויים והנזקים הבאים: שכ"ט מומחה בסך 600 ₪; עלות מכונת כביסה בסך 1,600 ₪; שיפוי בגין בדיקת קו נקוז בדירה מעל דירת התובעים בסך 250 ₪; תיקון סתימה בקוו הנקוז בסך 468 ₪; תשלום לאיש שיפוצים ואחזקה בסך 5,000 ₪ בגין תיקון קו הנקוז; תשלום בגין המשך תיקון צנור נקוז בסך 10,296 ₪; תקוני צבע ושכפטל בחדר השינה בסך 1,995 ₪; אובדן 3 ימי עבודה בסך 2,856 ₪; פיצוי בגין עגמת נפש ובגין הנזקים לרהיטים וניקוי הדירה בסך 15,000 ₪.
סברתי כי הגם שהתובעים ויתרו על חוות הדעת מטעמם, הרי שזו נדרשה להם לשם ביסוס עילת התביעה כנגד הנתבעת ולצורך הבנת מצב הדברים ובחינת מלוא השיקולים טרם הגשת התביעה.
התובעים טוענים כי בוצעה בדיקה על ידי אינסטלאטור, בוצע ניסיון פתיחה של המרזב באמצעות ביובית, ולאחר שהדבר לא צלח הוזמן בעל מיקצוע על מנת שיחצוב וישבור את הבטון החוסם את הצנורות.
...
התובעים בעצמם ערכו חוות דעת כשנה קודם לכן, במרץ 2019, יחד עם זאת, ועל אף שפנו אל הנתבעת בדרישה לתיקון הליקויים לא ביצעה הנתבעת את התיקונים והתובעים נאלצו להגיש תביעתם זו. כן שוכנעתי כי היו מצד התובעים פניות קודמות אל הנתבעת, אולם על אף האמור נראה כי פניותיהם לא נענו בצורה מלאה וראויה, ועל כן הוגשה התביעה.
בנסיבות אלה, מסקנתי היא, כי על אף שניתנה לנתבעת הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים, היא לא עשתה זאת בזמן סביר, ולכן יש לחייבה בתשלום עלויות התיקון.
לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 42,361 ₪ בצירוף החזר אגרה בסך של 1,897 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לגופו של עניין נטען כי סופר אישר בהקלטה שהוגשה כי הוא היתקשר ישירות מול קבלני המשנה ושילם להם ישירות, כך שלא ניתן לחייב את עוזי בליקויי בניה של קבלני המשנה.
עוזי טען כי הוא לא נשכר כקבלן על ידי סופר אלא כמנהל פרויקט.
האם אופי ההיתקשרות בין עוזי לסופר מצדיק קביעת אחריות שונה? דהיינו, האם על סופר להגיש תביעת ליקויי בניה נפרדת נגד כל קבלן משנה בהתאם לתחום עבודתו? לטעמי, מהראיות שהוצגו עולה כי כוונת הצדדים היתה כי עוזי יישא באחריות לליקויי בניה גם מטעם קבלני משנה, בדומה לכל היתקשרות מול קבלן ראשי.
בתי המשפט הכירו בחובתו של המפקח לבחור ולהמליץ על בעלי מיקצוע מקצועיים ומיומנים, לוודא כי העבודות נעשות בהתאם לתוכניות, להזמין חומרים מתאימים ולהתריע על כשלים במהלך העבודות.
...
בהתאם לכך, דין טענותיו של סופר בעניין זה להידחות.
סיכום ותוצאה באשר לדוד, התביעה העיקרית מתקבלת והתביעה שכנגד נדחית.
באשר לעוזי, התביעה מתקבלת בחלקה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

כמו כן, הם עותרים לחייב את צדיק לשלם את עלות תיקון הליקויים והשלמת העבודות בסך של 277,000 ₪, סכום ששלמו לקבלן מטעמם לצורך השלמת העבודות, או לכל הפחות הסך של 204,516 ₪ שנידרש לתיקון הנזקים למבנה והשלמת השפוץ בהתאם לחוות דעת המומחה מטעמם.
זאת ועוד, בעדותו הודה, למעשה, מר מזיליס כי בשיחת הטלפון בינו לבין צדיק הלינה צדיק על היתנהלותה של אלין : "... אז אני זוכר שהיתה איזושהי שיחה שהיא אמרה שמשהו לא בסדר עם אלין. ואני הזמנתי אותה הביתה, והיא הגיעה הביתה, ואז אנחנו ישבנו דיברנו והכל ניסגר בשלום" (עמ' 86 שורות 14-16), ובהמשך, "... באותו הרגע שהתחלנו לדבר היא אמרה שמשהו שם לא מסתדר לה עם אלין. אז אני דברתי גם עם אלין בבית כי זו בת שלי. אז אמרתי אוקיי, בסדר, בואו נשב ביחד ונראה" (עמ' 86 שורות 25-27).
מזיליס העלו טענות נוספות במהלך ההליך כנגד היתנהלותה של צדיק, אליה נחשפו בדיעבד, וייחסו לה, בין היתר, זיוף תוכניות, נטילת עמלות מבעלי מיקצוע מאחורי גבם, עשיית יד אחת עם הקבלן חדד תוך שהתקשרה עמו בהתקשרות סמויה והעמידה את עצמה כקבלן לפרויקט, באופן המהוה ניגוד עניינים, תוך שכללה בהצעת המחיר שנתנה להם רווח של עשרות אלפי שקלים לכיסה.
הראיה, כי צדיק היא זו שנתבעת בשל ליקויי בניה ונזקים נוספים ולא הקבלן.
...
עם זאת, יש להביא בחשבון כי עבודתה של צדיק הופסקה עוד בשלביה ההתחלתיים, כי המומחה גיל לא קבע כי נגרם נזק כלשהו בשל העובדה כי לא היה מעורב מהנדס בפרויקט השיפוץ, וכי בסופו של דבר הליקויים שמצא המומחה גיל בעבודת הקבלן וצדיק היו מינוריים בלבד (למעט באשר ליציקת הבטון מחוץ לבית לגביה יורחב בהמשך).
לאחר ששמעתי את המומחה, לא מצאתי לסטות מחוות דעתו, גם בעניין זה. עבודה נוספת אליה התייחס המומחה נוגעת לגיזום עצי הפיקוס בחצר.
לאחר ששקלתי מכלול השיקולים הרלבנטיים, אני קובעת שכר לצדיק בעבור שכר תכנון וניהול השיפוץ, על דרך האומדן, בסך של 8,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו