מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעת קבלן משנה בגין עבודות נוספות ועלויות עיכוב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

לצד טענה לפצוי בגין עיכוב במסירת הפרויקט, טענה לפצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם על ידי התובע, עלויות נוספות ששילמה לקבלן משנה בגין ביצוע תיקרה אקוסטית ותשלום למנהל עבודה שמינתה התובעת שכנגד מטעמה.
באשר לבקשת התובעת שכנגד לפיצול סעדים מיום 18/5/22 להתיר לה להגיש תביעה בגין ליקויים נוספים בעקבות עבודתו של התובע (סתימות וליקויי בהתקנת קו הביוב) - עיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ונחה דעתי, כי דין הבקשה להדחות.
...
בקיזוז התשלומים ששולמו לתובע שאינם במחלוקת (346,000 ₪), זכאי התובע ליתרת תשלום בסך של 121,846 ₪ כולל מע"מ התובעת שכנגד/נתבעת 1 זכאית לסכום של 5,967 ₪ כולל מע"מ. בהינתן כל האמור, הנני מחייבת את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את הסך של 115,879 ₪ כולל מע"מ, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה (מיום 9.3.17) ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן, הנני מחייבת את הנתבעות לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל בסל של 20,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
באשר לבקשת התובעת שכנגד לפיצול סעדים מיום 18/5/22 להתיר לה להגיש תביעה בגין ליקויים נוספים בעקבות עבודתו של התובע (סתימות וליקויי בהתקנת קו הביוב) - עיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ונחה דעתי, כי דין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

העבודה הנוספת שהוזמנה אינה אלא תיקון נזקים שגרם צד ג' (קבלני משנה אחרים) בפרויקט בגינם לא חלה עליו חובת התיקון.
העד ציין עלות הנהלה וכלליות של עיכוב בעבודה בסך נוסף של 6,200 ₪.
נותרה לדיון תביעתו של התובע לתשלום בגין עבודות נוספות.
...
עולה מכל האמור לעיל, כי יש לאמץ במלואה את חוות דעת המומחה העולה בקנה אחד עם הממצאים בפסק הדין והנני לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 17,583 ₪ שהוא כמחצית מסכום התביעה.
נוכח התוצאה, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט מופחתות בסך 5,000 ₪ בלבד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה פירטו התובעות ארבעה ראשי תביעה עקריים: האחד, עלויות נוספות בסך של כ- 720,000 ₪ שנגרמו לתובעות בשל חיובן לבצע עבודות של הרכבת רכיבים מסוימים (סטאדים) באתר העבודה במקום בבית המלאכה ובאופן שעומד לפי הטענה בנגוד להוראות ההסכמים; השני, עלויות נוספות בסך של כ- 1.6 מיליון ₪ שנגרמו לתובעות בשל חיובן לבצע ריתוכים בעובי החורג לפי הנטען מהתקנים הרלבאנטיים ומהוראות ההסכמים; השלישי, פיצוי בסך כ- 1.8 מיליון ₪ בגין התארכות הפרויקט נוכח הדרישות הנזכרות בראשים הקודמים; הרביעי, סך של כ- 1.1 מיליון ₪ שעיקרו סכומי עכבון שנותרו לפי הנטען בידי הנתבעות.
הנתבעת מצדה טענה בכתב ההגנה שהגישה, בין השאר, כי בהתאם להסכם קבלנות המשנה זכאוּת התובעות לקבלת תמורה בגין עבודות כלשהן מותנית באישור זכאותה של הנתבעת מאת החברה הכלכלית; כי זכאות כאמור לא אושרה ביחס לעבודות נושא כתב התביעה; וכי רק בראשית חודש דצמבר 2019 הגישה הנתבעת את החשבון הסופי לחברה הכלכלית וזה טרם אושר.
בכלל זה נאלצה הנתבעת, לפי הנטען, לשכור תבנית מלאה לכל שטח גשר 180 בסך של כ- 177,000 ₪ (ס' 8.1 לבקשה) ולהחליף רכיבי עץ המשמשים ליציקת חלקי גשר בעלות כוללת של כ- 217,000 ₪ (ס' 8.2 לבקשה); ולשאת בעלויות דומות בקשר עם גשר 200 בסך כולל של כ-477,000 ₪ (ס' 8.3 לבקשה); קזוז בשל עלויות התקנה ואחזקה של מעקות זמניים בסך כל כ- 146,000 ₪ שהנתבעת נשאה בהן בשל העיכוב בהשלמת העבודות על ידי התובעות (ס' 8.4 לבקשה).
...
בנסיבות העניין באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בדומה נאמר כי "... לא בכל מצב יתיר בית המשפט את תיקונם של כתבי טענות, ופעמים שתידחה בקשה שכזו, משום שהוגשה בשיהוי רב, על רקע התנהגותו של מבקש התיקון, או מן הטעם שיש בה עילות חדשות או הרחבת חזית" או כאשר מתבקש ללא הצדקה "לנתב את הדיון לכיוון אחר" (רע"א 2784/18 בית אלנבי 13 בע"מ נ' חסיד בפסקאות 11-10 להחלטת כבוד השופט נ' סולברג (29.4.2018), וראו גם רע"א 7466/14 אסיסקוביץ נ' מועצה איזורית הר חברון בפסקה 8 להחלטת כבוד השופט נ' סולברג (20.12.2017); לסקירת הפסיקה ראו גם החלטתי בת"א (מחוזי י-ם) 38473-07-16 Bloomfield נ' מלונות יהודה בע"מ בפסקה 9 וההפניות שם (21.4.20)).
כאשר בוחנים את כלל השיקולים הצריכים לעניין בנסיבות המקרה שלפנינו, סבורני כי הכף נוטה לחובת הנתבעת ומביאה למסקנה כי יש לדחות את הבקשה לתיקון כתב הגנתה.
נוכח כל האמור לעיל – הבקשה לתיקון כתב הגנה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובע הגיש חוות דעת רואה חשבון מטעמו בה פורטו יתרות החוב בגין כל אחד מהפרויקטים, העבודות הנוספות, עלויות נוספות שנגרמו לתובע על פי הטענה בגין עלויות אשראי, ריביות, עמלות ועריכת חוות הדעת המסתכמים כולם יחד לסכום התביעה.
הנתבעת טוענת כי היתקשרה עם התובע כקבלן משנה לצורך עבודות החשמל וכי הגם שהתמורה המקורית שהייתה אמורה להשתלם אכן הייתה גבוהה יותר, הרי שבפועל שולם סכום פחות בהרבה על ידי הערייה ומכך נגזר גם חלקו של התובע בחוזה "גב אל גב". עוד טענה הנתבעת כי מסירת העבודות במועד ובאופן משביע רצון הוותה גם היא תנאי לבצוע התשלומים וכי נכון למועד הגשת כתב ההגנה (מאי 2019) לא נערך כלל חשבון סופי.
מעדותה של גלינה עלה עוד כי לעירייה לא היו טענות ביחס לעבודות התובע בפרויקט, כי לשיטת הערייה שולמו מלוא הסכומים בגין עבודת התובע (כעולה מסיכום הפגישה מאוקטובר 2018 בו לא נכח נציג הנתבעת) וכי הנתבעת היא שהתעכבה בהיבטים שונים של בצוע הפרויקט.
...
יתר טענות התובע -נדחות.
למען הסר ספק, כל טענות הנתבעת לקיזוז/הפחתה מהסכום הפסוק וכו' - נדחות.
סיכום התביעה מתקבלת באופן חלקי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת טוענת כי הזמן שהוקצב והוסכם על ביצוע העבודות החוזיות עמד על כחצי שנה, אולם עקב תוספת של עבודות, שינויים בעבודות, ועיכובים הנוגעים להספקת חומרים מצד הנתבעים, לקבלת החלטות מצד הנתבעים בנושאים שונים ולהתנהלות קבלני המשנה של הנתבעים, תקופת הבצוע התארכה והתובעת נאלצה עקב כך לבצע תיאומים, השלמות והכנות לקראת עבודות קבלני המשנה, עבודות ניקיון, תיקונים בקירות ורצפות וכן פתיחה וסגירת הדירה כל אימת שנדרשו עבודות נוספות.
לפיכך, בפרק זה זכאים הנתבעים לסכום של 15,150 ₪ בתוספת 30% לעלות ביצוע לנתבעים וסה"כ 19,695 ₪ לפני מע"מ. תשלומים מצד הנתבעים עבור עבודות שהיה על התובעת לבצע הנתבעים תבעו סכום של 73,562 ₪ בגין עבודות שלפי טענתם היה על התובעת לבצע ולא בוצעו אשר הנתבעים שילמו עבורן לאחרים.
הנתבע מפנה לנספח 41 לתצהירו, שמהוה דוח בדיקה של חברת החשמל החכם שמתאר ליקויים או חוסרים וגם כאן כנ"ל, ללא הוכחה לכך שהעבודות/ליקויים הנ"ל נכללו בכתב הכמויות או בעבודות הנוספות משאין שם הפנייה לכתב לסעיפי כתב הכמויות או סעיפי חשבון העב' הנוספות ושוב גם אין ציון של עלויות תיקונים, כך שאין גם במסמך זה בכל מקרה תמיכה לסכומים שנתבעו.
...
כן ישלמו הנתבעים לתובעת 80% מעלות חוות הדעת מטעם התובעת, בכפוף להמצאת חשבונית מס קבלה כדין וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום למומחה ועד התשלום בפועל.
כן ישלמו הנתבעים לתובעת 80% מהסכום ששילמו למומחה בית המשפט עבור חוות דעתו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום למומחה ועד התשלום בפועל.
בהינתן התוצאה, לפיה התביעה התקבלה חלקית, אולם על סכום מהותי ואילו התביעה שכנגד התקבלה על סכום זניח יחסית ביחס לסכומה, וכן בהתחשב במשך ההתדיינות, שלא הייתה קצרה וכן בהיקף ההליכים, שלא היה קטן וכן בהתחשב בהיקף המסמכים וראיות שהוגשו על ידי התובעת שהיה משמעותי, ישלמו הנתבעים לתובעת שכר טרחת עו"ד בסך של 75,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו