בעקבות העיכוב במסירתן של הדירות לרוכשים בשל הפרתה של טופ יוניטק את ההסכם, החלה מתפשטת שמועה כי דמרי אינה אמינה ואינה מקצועית דיה וכי היא נימצאת כביכול בקשיים כלכליים אשר מונעים מבעדה לסיים את בנייתן של הדירות ולמסור אותן לרוכשים (רוכשי אותן דירות או דירות אחרות באותו פרויקט – סה"כ 40 דירות).
למעלה מהצורך אתייחס לטענה שבגין האיחור בבצוע העבודות נגרם נזק לדמרי - דמרי הציגה לבית המשפט, במהלך דיון ההוכחות, תביעה שהגישו רוכשי דירה נגדה בשל איחור במסירת הדירה – תא"מ 24882-08-13 קנדלר נ' דבי דמרי חברה לבנין והשקעות (נ/1)
מפסק דין זה עולה כי הפגור במסירת הדירה היה עוד בשנת 2011, כאשר ההסכם בין דמרי לטופ יוניטק נחתם רק בשנת 2012.
...
לא הוצגו יומני עבודה שאמורים היו להיות בידיה של דמרי, ולא הובאה על ידה כל עדות בעניין זה.
בנסיבות אלו, אני מקבלת עדות טופ יוניטק כי העבודות החלו רק בסוף חודש מרץ.
בנסיבות אלו אני קובעת כי על דמרי לשלם לטופ יוניטק סך של 9,000 ₪ עבור עבודות הנוספות בנוגע לשליכט (ה – 1,000 הנוספים לדו חושבו כבר לעיל, ראה סעיף 46).
סיכום הסכומים
עבודות הצבע – עבור אלו שכלולות בחוזה ואלו שאינן כלולות בחוזה סך של 26,000 ₪ כולל מע"מ.
עבודות השליכט – העבודות הכלולות בחוזה (בצירוף הסיכום על תוספת של 1,000 ₪ לדו), הינם בסך של 3,750 ₪, העבודות שאינן כלולות בחוזה, סך של 9,000 ש"ח₪, ובסה"כ סך של 12,750 ובתוספת מע"מ סך של 15,045 ₪, ובמעוגל סך של 15,000 ש"ח.
סוף דבר:
דמרי תשלם לטופ יוניטק סך של 41,000 ₪.
התשלום יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת עותק מפסה"ד.
התביעה שכנגד נדחית.
